Filia Łomianki
ul. Warszawska 109
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Prawo

Prezentujemy fachowe artykuły tematyczne

czwartek, 17 January 2013 10:15

Kara umowna

Zgodnie z art. 483 Kodeksu Cywilnego strony mogą zawrzeć w umowie postanowienie, zgodnie z którym naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy – tzw. kary umownej.

Z uwagi na treść ww. przepisu, zgodnie z dominującym stanowiskiem w judykaturze i doktrynie zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania zobowiązania pieniężnego jest nieważne (art. 58 KC).

Wbrew literalnemu brzmieniu art. 483 KC, który odwołuje się do szkody wynikłej z zachowania dłużnika, Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów stanowiącej zasadę prawną z 6.11.2003 r., III CZP 61/03 stwierdził, iż zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody. Czyli, nawet w braku powstania szkody u wierzyciela, dłużnik i tak będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej.

Instytucja kary umownej jest często stosowana w umowach o roboty budowlane, gdzie zastrzega się ją m.in. na wypadek nieterminowego wykonania robót przez wykonawcę.

Źródłem praktycznych wskazówek co do możliwości dochodzenia kar umownych jest orzecznictwo Sądu Najwyższego, który w jednym z ostatnich orzeczeń stwierdził, iż wykonawca nie powinien być obciążany karą umowną naliczaną za dni, w których nie mógł wykonywać robót przez złą pogodę (wyrok SN z 16.01.2013, II CSK 331/12).